Образец договора на установку детской площадки
Образец договора на установку детского городка | Юридическое право
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1.
Образец договора на установку детского городка
Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.
4.1. настоящего Договора.
6. Ответственность сторон
6.1.
Договор на обслуживание и содержание детских игровых и спортивных площадок
В течение дней после получения Акта выполненных работ и оказанных услуг подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 2.4.
Заказчик вправе: 2.4.1. Требовать от Исполнителя отчеты о проделанной работе, а также подтверждение всех расходов Исполнителя, связанных с содержанием детских игровых и спортивных площадок.
2.4.2.
Требовать от Исполнителя возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3.
Договор на монтаж детской площадки
Важно Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2.
в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3.
Образец договора на установку детской площадки
Договор изготовления, поставки и монтажа детского городка
При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
Шаблон договора
Заказчик обязан: 4.1.1.
Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании — производителя Оборудования. 4.1.2. Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3. 4.1.3. В срок не позднее …………..
Администрация города кстово
Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не более чем в трехдневный срок с момента их проявления сообщить об этом в письменной форме другим сторонам.
5.7
Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах ведет к аннулированию прав соответствующей стороны ссылаться на них в будущем.
Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, любая из сторон может предложить внести соответствующее изменение в Договор либо расторгнуть его.
Договор на установку детского игрового комплекса
За нарушение Исполнителем какого-либо из сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 5.4. За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки. 5.5.
Договор подряда на монтаж оборудования
Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от Подрядчика по телефонам ( ) или сообщения по электронной почте ( ) о наличии строительной готовности Объекта для проведения монтажных работ. Данный срок предоставляется Субподрядчику для проведения монтажных работ на одном этаже при наличии Товара на месте его монтажа или наличия стройготовности.3.2. Возможно производство работ по монтажу Товара на нескольких этажах или сразу на всех, при этом сроки монтажа не плюсуются, а протекают параллельно.3.3.
Договор на обслуживание и содержание детских игровых и спортивных площадок
Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2.
отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2.
Договор на установку детского игрового оборудования
__________________, ул. _____________________, дом _______.
2. Права и обязанности сторон 2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения 2.1.2.
принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.
Сумма договора ………………….
…. ………………………………. ……… и составляет (согласно прилагаемой смете / является договорной) в т.ч. ………………. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет 2.2.
Сумма договора …………. в себя …………………………………………………. …….… ( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании) 2.3.
Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке: 2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
3. Срок действия договора 3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. …….………………………………… (дата или событие) 3.2.
В отличие от взрослых, дети не сидят и не стоят на одном месте, выходя на прогулку во двор. Их игры разнообразны, а развлечения настолько увлекательны, что о собственной безопасности им думать просто некогда.
Кто же еще тогда о них позаботится, если не внимательные взрослые? Создав детям идеальные условия, в которых они могли бы играть без угрозы для жизни и здоровья, можно с помощью детских игровых площадок.23 Cайт на котором будет проводиться электронный аукцион РАСЧЕТ СТОИМОСТИ приложение № 4 Расчет стоимости детского игрового оборудования № п/п Наименование организации Наименование товара Ед. изм Кол-во Цена за 1 ед. товара руб.
Всего Руб Итого Руб 1 2 3 4 5 6._р_ 7 8 1 ООО «Спортлидер» Игровой комплекс шт. 1 66,000.00 66,000 66,000 ООО «Чемпион – Воронеж» 66,500.00 66,500 ООО «Элберет» 66,200.00 66,200 2 ООО «Спортлидер» Песочница шт.
4 5,456.00 21,824 21,824 ООО «Чемпион – Воронеж» 5,956.00 23,824 ООО «Элберет» 5,656 22,624 3 ООО «Спортлидер» Карусель шт.
2 26,400.00 52,800 52,800 ООО «Чемпион – Воронеж» 26,900.00 53,800 ООО «Элберет» 26,600 53,200 4 ООО «Спортлидер» Качели шт.
6 14,080.00 84,480 84,480 ООО «Чемпион – Воронеж» 14,580.00 87,480 ООО «Элберет» 14,280 85,680 5 ООО «Спортлидер» Балансир в стиле сказка шт. 2 10,909.00 21,818 21,818 ООО «Чемпион – Воронеж» 11,409.00 22,818 ООО «Элберет» 11,109 22,218 6 ООО «Спортлидер» Качалка — балансир шт.
1 87,472.00 87,472 87,472 ООО «Чемпион – Воронеж» 87,972 87,972 ООО «Элберет» 87,672 87,672 11 ООО… Источник информации
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия).
Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.В настоящем стандарте применены термины по , , а также следующие термины с соответствующими определениями:3.
Компания «Егоза» занимается монтажом детского игрового оборудования.
Огромный ассортимент производителя и приемлемые цены позволяют сделать площадку уникальной и универсальной. На детских площадках можно встретить следующие виды игрового оборудования:
- песочницы. Каждый без исключения ребенок любит поиграть в песке, строя башни, замки или занимаясь выпечкой куличиков;
- горки и качели. Эти виды оборудования привлекают не только малышей, но и ребят постарше. Летом возле качелей и горок скапливаются толпы детей, споря между собой, кто будет кататься следующим;
- карусели и качалки на пружинах. Это будет интересно только самым маленьким ребятам возрастом от 4 до 7 лет;
- турники и рукоходы. С их помощью можно развить силу и выносливость. На них занимаются как дети, так и взрослые люди;
- футбольные/хоккейные ворота и волейбольные стоки. Ничего не может быть лучше, чем поиграть с друзьями в любимую игру на свежем воздухе.
Список можно продолжать еще долго.
Ведь детская площадка — это полноценный спортивно-развлекательный комплекс. Облагораживание придомовой территории начинается с составления ТЗ и проекта.
На основании требований заказчика подбирается и устанавливается оборудование.
Мастера компании «Егоза» при монтаже точно следуют нормативным документам.
Такой подход позволяет гарантировать, что качели, турники и горки будут безопасны даже для самых маленьких.
- Качество. Все игровое оборудование изготавливается только из надежных и сертифицированных материалов. Благодаря этому продукция «Егоза» будет служить десятилетиями.
- Доступная цена. Собственная производственная база позволяет предложить горки, турники и качели по приемлемой стоимости. Теперь каждый может облагородить парковую или придомовую территорию.
- Скорость монтажа. Специалисты «Егоза» используют профессиональный инструмент, что позволяет выполнить заказ в кратчайшие сроки.
- Компетентность. При возникновении вопросов всегда можно обратиться к консультанту. Сотрудник всегда будет рад помочь.
В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1.
2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.2.2.в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.
Договор об оказании услуг по благоустройству детских площадок
Принимать у Исполнителя оказанные услуги по акту.
4.2. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору. 5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г.
по ___________ г. 5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год.
2011 — 2019 ООО «Малая Родина» Телефон/факс: 8 (4912) 46-34-04 Информационные материалы ООО «ИА «Малая Родина» предоставлены для размещения на сайте их правообладателями 2.1.3.
Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ.
Правила установки детских площадок: основные инструкции и нормы
Не стоит располагать игровые конструкции в местах, которые закрыты другими предметами или строениями.
Дети должны быть на виду у своих родителей. 2. Затененное место для будущего комплекса так же не подойдет, как и северная сторона участка или дома.
Ведь земле после зимы придется дольше оттаивать, к тому же влажность не самый лучший показатель.
Выбирайте места без водоемов. 3. Если при сборке детской площадки была обнаружена поломка, то не стоит устранять ее своими силами.
4. Лучше всего не «изобретать велосипед» и сборку подобных конструкций доверить профессионалам.
Компании, поставляющие данное оборудование, предоставляют и услуги по монтажу игровых комплексов.
Сейчас подробная инструкция по сборке детской площадки обязательно печатается на русском языке, даже если оборудование произведено за границей.
Все детские игровые площадки можно разделить на несколько типов.
- Детское игровое оборудование для инвалидов.
Наиболее популярно оборудование для игр и занятий спортом.
Источник: https://urist-body.ru/dogovor-ustanovku-detskogo-igrovogo-oborudovaniya/
Образец договора на установку детской площадки
Договор на установку может заключаться с лицами, которые осуществили поставку оборудования заказчику, а может привлечь к сделке сторонних специалистов по монтажу. Работоспособность и долговечность даже самого качественного оборудования напрямую зависит от того, насколько грамотно и технологически верно была произведена его установка.
И даже если вам кажется, что у вас руки растут из нужного места и с установкой стиральной машинки вы справитесь без труда, то за это можно поплатиться: мало того, что машинка не будет работать, так еще и соседей снизу можно запросто затопить. Поэтому в таком деле лучше доверить специалистам, заключив с ними договор на установку оборудования.
https://www..com/watch{q}v=Vn4bYkENJzs
Помимо монтажа купленного оборудования, нередко требуется еще и его настройка. Здесь можно поступить 2 способами:
- в договор на установку включить еще условие и о необходимости настройки техники и снаряжения;
- заключить с другими исполнителями договор на настройку оборудования (так как настройка требует особых знаний, которыми обладают не все установщики).
В случае, если вам необходимо заключить договор по установке или настройке оборудования, вы можете воспользоваться грамотным шаблоном FreshDoc.
Реестр распределения субсидий из федерального бюджета российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 5.1.3.
и 4.2. настоящего Договора. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по настоящему договору и все недостатки,
Предлагаем ознакомиться: Как проходит развод если есть ребенок
5.4.
За нарушение Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки.[/attention] 2.1.4. Уведомить Заказчика о готовности Оборудования к работе. 2.1.5. [important]До подписания Акта оказанных услуг по получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном оказании услуг устранить за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший технически возможный срок, согласованный сторонами, но не более 5 дней после получения сообщения.
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой (правоустанавливающий документ) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ по адресу: г.
__________________, ул. _____________________, дом _______. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик
(……….) рублей.
И включает в себя: стоимость Оборудования, стоимость доставки до места назначения поставляемого оборудования и его сборку и установку.
3.2 Цена Договора, указанная в пункте, устанавливается на весь срок действия настоящего договора, изменению и пересмотру не подлежит. 3.3 Заказчик на основании договора, составленного Поставщиком, производит оплату в размере 100% от суммы Договора.
4 Срок действия Договора. 4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Срок исполнения договора 21 день, после 100% оплаты.
Срок изготовления изделий указанных в (Приложение №2) настоящего договора — 21 дней. Датой окончания Работ по настоящему Договору считать дату подписания окончательного Акта приема выполненных работ.
4.2 Срок действия Договора устанавливается до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно или по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
Предлагаем ознакомиться: Что означает тотал авто
Срок действия договора 3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. …….………………………………… (дата или событие) 3.2.
В отличие от взрослых, дети не сидят и не стоят на одном месте, выходя на прогулку во двор. Их игры разнообразны, а развлечения настолько увлекательны, что о собственной безопасности им думать просто некогда.
Кто же еще тогда о них позаботится, если не внимательные взрослые{q} Создав детям идеальные условия, в которых они могли бы играть без угрозы для жизни и здоровья, можно с помощью детских игровых площадок. 23 Cайт на котором будет проводиться электронный аукцион РАСЧЕТ СТОИМОСТИ приложение № 4 Расчет стоимости детского игрового оборудования № п/п Наименование организации Наименование товара Ед.
изм Кол-во Цена за 1 ед. товара руб.
Всего Руб Итого Руб 1 2 3 4 5 6._р_ 7 8 1 ООО «Спортлидер» Игровой комплекс шт. 1 66,000.00 66,000 66,000 ООО «Чемпион – Воронеж» 66,500.00 66,500 ООО «Элберет» 66,200.00 66,200 2 ООО «Спортлидер» Песочница шт.
Установка детских площадок: правила и порядок проведения работ
Подавать заявление на установку детской площадки лучше всего в те моменты, когда запускается очередной такой проект. Чтобы принять обращение к администрации, нужно собрать голоса собственников квартир в доме за это решение.
Подробнее разобраться в теме вы можете на наших курсах повышения квалификации:
- Для жилищных объединений —
- Для управляющих организаций —
Часто бывает так, что администрация не дает согласия на установку детской площадки.
В случае отказа жители имеют право приобрести и смонтировать ее на свои деньги. Это, конечно, экономически менее выгодно, но имеет свои преимущества: жильцы могут самостоятельно выбрать те материалы и конструкции, которые наилучшим образом удовлетворят их потребности, а не довольствоваться стандартным типовым решением (как правило, еще и самым дешевым).
Предлагаем ознакомиться: Отозвать работника из отпуска образец приказа
Документ основание для оплаты договора на поставку и установку детских площадок
настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика. 5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.
https://www..com/watch{q}v=ZLlMnOEAVZY
5.4. В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон. Порядок проведения монтажных работ3.1.
Источник: https://grad-product.ru/obrazets-dogovora-ustanovku-detskoy-ploshchadki/
Договор На Монтаж Детской Площадки Образец
Объект недвижимости принадлежит Владельцу на праве _________________________ (собственности, аренды или ином праве) на основании _________________________ (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа).
____________________ в лице ____________________, действующий на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Владелец», с одной стороны, и ____________________ в лице ____________________, действующий на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 1.2.
Договор на установку детской площадки
a) согласие, предусмотренное пунктом 1, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара… подробнее при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
Договор на установку детских площадок
Объект благоустройства — детская игровая площадка — может быть учтен учреждением в качестве отдельного объекта основных средств, а расходы по оплате соответствующего контракта отнесены на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ.
В соответствии со ст.36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Монтаж детских площадок во дворах договор
Предоставление юридических услуг онлайн происходит по следующим пунктам: Наш сайт создан специально, чтобы сделать сотрудничество сторон по правовым вопросам максимально комфортным и простым, что позволит юридическим услугам выйти на качественно новый уровень. Мы столкнулись с такой проблемой, что вблизи нашего дома нет оборудованной детской.
Выбирайте места без водоемов. 3. Если при сборке детской площадки была обнаружена поломка, то не стоит устранять ее своими силами. 4. Лучше всего не «изобретать велосипед» и сборку подобных конструкций доверить профессионалам.
В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.
Исполнитель самостоятельно оплачивает услуги третьих лиц в случае привлечения их к исполнению настоящего Договора.)1.1 Заказчик обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется изготовить и поставить Оборудование для благоустройства территории игровых детских площадок (МАФ) в ассортименте и по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора.5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору и в течение 12 месяцев с момента сдачи объекта устранять за свой счет выявляемые при эксплуатации недостатки при условии выполнения Заказчиком пп.4.1.
Рекомендуем прочесть: Список Лп Вписываемых По Региональной Льготе
Предусмотрено несколько основных видов площадок: — с грунтовым естественным или искусственным покрытием (Тип А) — с твердым искусственным покрытием (Тип Б) — бетонированная (Тип Б-б) На площадках обоих типов возможно дополнительное декоративное покрытие – прессованная резиновая крошка, искусственная трава и др.Реестр распределения субсидий из федерального бюджета российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору и в течение 12 месяцев с момента сдачи объекта устранять за свой счет выявляемые при эксплуатации недостатки при условии выполнения Заказчиком пп.4.1.
Муниципальный контракт на выполнение работ по устройству детской площадки в, 3а
3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно — хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2. Окончательный расчет производится в течение 14 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика.
Документ основание для оплаты договора на поставку и установку детских площадок
Подрядчик обязуется выполнить работы по установке детских площадок (д.3,4,5,20,28,21), обустройство зоны отдыха с установкой дополнительных МАФ (д.
35)(далее – работы), в установленном объеме в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет 2760614.98 руб.
(два миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот четырнадцать рублей девяносто восемь копеек), без налога НДС, (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. 2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных
Подавать заявление на установку детской площадки лучше всего в те моменты, когда запускается очередной такой проект.
Подробнее разобраться в теме вы можете на наших курсах повышения квалификации:
- Для жилищных объединений —
- Для управляющих организаций —
Часто бывает так, что администрация не дает согласия на установку детской площадки.
Необходимо будет составить и согласовать проект будущего детского игрового комплекса.
Договор поставки и монтажа оборудования со спецификацией
настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика. 5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя. 5.4.
Порядок проведения монтажных работ3.1. Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от
Снабжение предприятия приборами может быть разовым или периодическим (партиями). Для технически сложного оборудования (механизмы, станки) в контракте следует указать условие о монтаже (так называемые пусконаладочные работы) специалистами продавца и проведении обучения специалистов покупателя правилам пользования оборудования. Сторонами соглашения являются покупатель и поставщик.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ поставщиками могут выступать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то есть либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели.
Покупателем может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо без ограничений. Контракт по поставке оборудования должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа, подписанного сторонами.
Порядок передачи оборудования от продавца покупателю Гражданским кодексом РФ никак не регламентирован,
Муниципальный контракт № 0145300008816000026-0247718-03
Гатчинская д.20А и установке единичного оборудования на существующих детских площадках по отдельным адресам на территории МО город Коммунар 1.2. Объёмы работ определены техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 1.3. Работы выполняются за счёт средств бюджета муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
1.4. Основанием заключения настоящего муниципального контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации МО город Коммунар (протокол заседания от 15.08.2016.
Цена муниципального контракта 2.1. Цена муниципального контракта составляет 244 524,00 (двести сорок четыре тысячи пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек) в т.ч НДС (18%)- 37 300,27 (тридцать семь тысяч триста рублей 27 копеек) .
Цена муниципального контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения муниципального контракта.
2.2.
Источник: https://3d-style.ru/dokument-osnovanie-oplaty-dogovora-postavku-ustanovku-detskikh-ploshchadok/