Договор на инженерное сопровождение строительства

Содержание

Договор на техническое сопровождение строительства

Применяемые в настоящем договоре определения и понятия означают следующее: Заказчик — фирма _________________, зарегистрированная

и действующая в соответствии с ________

законодательством

Исполнитель — _______________ — российская проектная

организация, зарегистрированная

в соответствии с российским

законодательством и действующая

на основании устава и лицензии

на осуществление деятельности

по проектированию зданий

и сооружений ___________

Стороны — Заказчик и Исполнитель в значениях,

указанных выше

Договор — настоящий документ, подписанный

сторонами, а также все приложения

и дополнения к нему, которые могут быть

подписаны в период его действия

Работы — все работы, выполняемые Исполнителем

в соответствии с условиями настоящего

договора по техническому сопровождению

рабочей документации, разработанной

фирмой _________________, на соответствие

российским нормам и правилам

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сопровождению рабочей документации, разработанной фирмой _________________, для строительства ______________________ по адресу: ___

2.2. и сроки выполнения работ и их этапов определяются календарным планом (приложение Nо. 2 к настоящему договору).

2.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Правительства Москвы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных по настоящему договору работ.

3.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Заказчика, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Исполнителя в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению настоящего договора.

3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
Предлагаем ознакомиться: Какие предметы нужно сдавать на адвоката

3.3.2. Согласовывать с Заказчиком все возникающие в процессе работы вопросы.

3.3.3. По письменному требованию Заказчика представлять ему отчет о ходе выполнения работ по настоящему договору.

3.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Исполнителя, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Заказчика в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _________________, в том числе НДС 20% ___________

4.2. Стоимость работ, указанная в п. 4.1 договора, является предварительной и корректируется в случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы.

4.3.1. В течение 3 банковских дней со дня подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ____% от договорной цены, т.е. ________________

4.3.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за вычетом ______% стоимости работ по этапу в счет погашения аванса в течение 3 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.4 настоящего договора.

4.4. В предмет договора не входят и не включаются в стоимость работ по договору затраты по: — сбору исходных материалов; — согласованию проектной документации; — доработке проектной документации (при необходимости); — страхованию профессиональной ответственности Исполнителя.

Такие работы выполняются по соглашению сторон на основании самостоятельного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору и оплачиваются дополнительно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, Заказчику выплачиваются пени в размере ___% стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более ___% стоимости работ по этапу.

Предлагаем ознакомиться: Открытие тайны усыновления санкции

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по п. 4.3.2 договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от суммы долга.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

5.1. Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа. Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык.

5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП). Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли;

монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

[attention type=red]
5.3. По результатам проверки один экземпляр комплекта чертежей Исполнитель возвращает Заказчику одобренным либо с замечаниями. Замечания даются в письменном виде с указанием конкретных несоответствий со ссылкой на существующие российские нормы.
[/attention]

5.4. Заказчик дорабатывает или исправляет чертежи, отвечает на все замечания в течение ____ рабочих дней, после чего представляет документацию Исполнителю на повторное рассмотрение.

Исполнитель производит повторное рассмотрение в течение ____ рабочих дней и в случае, если продолжают иметь место значительные замечания, Заказчик после его уведомления организует встречу специалистов Исполнителя и Заказчика для разрешения проблем.

5.5.

Если в установленный срок Заказчик не представит документацию на повторное рассмотрение или не будут сняты замечания Исполнителя по причинам, от него не зависящим, после повторного рассмотрения документации в течение _____ рабочих дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом работы текущего этапа будут считаться выполненными и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Предлагаем ознакомиться: Какая сумма составляет по договору соц найма

5.6. Завершение работ по этапу подтверждается актом сдачи-приемки, который должен быть оформлен Заказчиком в течение ____________ рабочих дней с момента его предъявления. По истечении указанного срока при отсутствии замечаний Заказчика работы считаются выполненными, принятыми и подлежащими оплате.

5.7. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора за вычетом авансовых платежей.

7. СТРАХОВАНИЕ

7.1. По согласованию сторон производится страхование профессиональной ответственности Исполнителя.

7.2. Если страхование осуществляет Заказчик, то к моменту подписания договора он обязан представить Исполнителю копию полиса.

7.3. Если договор страхования заключатся непосредственно Исполнителем, Заказчик обязан возместить затраты, связанные с заключением такого договора, в течение _________ банковских дней с момента представления Исполнителем доказательств заключения договора и понесенных затрат.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по договору действительны при условии поступления на расчетный счет Исполнителя аванса в сроки, предусмотренные п. 4.3.1 договора, и своевременного представления документации на сопровождение.

8.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по пп. 4.3.1 и 5.1 договора Исполнитель соответственно переносит сроки выполнения работ по договору на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств.

9.1. Авторское право на разработку утверждаемой части проекта принадлежит ___________ и подлежит защите в соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».

9.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки разработки фирмой ________ рабочей документации, выявленные в ходе реализации проекта, а также в процессе его эксплуатации.

Источник: https://elaginaanna.ru/dogovor-tekhnicheskoe-soprovozhdenie-stroitelstva/

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации — Договор оказания услуг, работ

Договор на инженерное сопровождение строительства

г._______________

«__» _________ 20__ г.

____________________________, в дальнейшем — «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем — «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик — «_____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель — «____________», — юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.

Стороны — Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект — проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.

Проектные работы — комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии «П» и «РД» по проектированию Объекта.

Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т.ч.

сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:

— разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет квадратных метров.

Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 («Перечень работ») и включает в себя разработку документации на стадии «Проект» и архитектурно-планировочных решений;

— согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;

— представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.

1.2. выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города _________________, с учетом особенностей проектирования в зоне «Особого градостроительного контроля» рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.

Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.

Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации.

Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.

1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно — фасадные решения на всех стадиях проекта («П», «РД», Авторский надзор).

1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

1.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.

Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.

1.8.

Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи — в формате AutoCAD, калькуляции — в формате Excel, все текстовые материалы — в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе — от копирования.

1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.

В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС — 18 %.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.

Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.2.

Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6.

Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.1.7.

Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.1.8.

В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.

Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

2.1.9. По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.

), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.).

По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам («Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы») в своем проектировании.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Договор на инженерное сопровождение строительства

7.4. Договор на оказание услуг по сопровождению и технической Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. П. От Исполнителя: Генеральный директор Системс» // М.П.

=0, C : 27=8:;0 =527< 9>< 2k9 cg5b 8 2545="85" =="3" :>< @30="5,">< =="K9" : cg5b. 5.="K5" ca;28o 5.1. 0aboi89 2abc?05b 2 a8;c a>

5.2. a5 4?;=»5=8O» 8>< =8>< 4?8a0="K">

Договор оказания инжиниринговых услуг

За выполненные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю _____________________белорусских рублей, в т.ч.

НДС ______________________ белорусских рублей. 4.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика. 6.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до ___________ г.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника.

Договор сопровождения проектной документации: все нюансы

При этом право заказчика – лично контролировать ход выполнения оформленного соглашения, а точнее – процесс разработки документации.Имеют место определенные обязательства и у исполнителя.

Последний должен в полном объеме выполнять обязательства (прописаны в договоре), а также своевременно согласовывать с заказчиком нюансы (проблемы), возникающие в процессе проведения работ.

Если заказчик требует отчета по ходу выполнения работ, то исполнитель обязуется предъявить запрошенную информацию.4.

Цена работ и способы расчета.

Один из ключевых моментов любого договора – стоимость услуг по текущему соглашению. При этом в документе прописывается точная цифра с учетом 20-процентного налога.

Также упоминается, что цена работ является не окончательной и может меняться с учетом тех или иных факторов.Одновременно с этим описывается процесс проведения платежей, который проводится по следующему алгоритму:На

Договор на оказание услуг по инженерному сопровождению

П. От Исполнителя: Генеральный директор Системс» // М. П. Приложение Получить полный текст к договору на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения № от « » 2013 г.

2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1.

В случае неоказания или некачественного оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик сообщает ему об этом в письменной форме для принятия необходимых мер. Если в течение пяти дней с момента получения информации о выявленных Заказчиком нарушениях Исполнителем не будут приняты меры по их устранению, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

5.1.

Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа.

Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык. 5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП).

Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

Если в установленный срок Заказчик не представит документацию на повторное рассмотрение или не будут сняты замечания Исполнителя по причинам, от него не зависящим, после повторного рассмотрения документации в течение _____ рабочих дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

При этом работы текущего этапа будут считаться выполненными и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Что такое Инженерное сопровождение от «ППР-СТРОЙ»?

Задачи в строительстве, особенно на небольших объектах, возникают последовательно.

Не бывает такого, что нужно сразу сделать ППР, Исполнительную и Сметы с КСками, да еще в один день сдать Заказчику.Мы с Вами заключаем договор инженерного сопровождения строительства/объекта с учетом соблюдения двух основных целей любого сотрудничества между Заказчиком и Подрядчиком, а именно:

Цели Заказчика — решать задачи, возникающие в ходе строительства, по приемлемой цене и с высоким качеством.
Цели Подрядчика — получить постоянного клиента и заработать.

Договор не обязывает Заказывать только у нас Договор не подразумевает «абонентскую плату» А Все объемы (предмет, стоимость, сроки) указываются в спецификациях (приложениях) к Договору, что упрощает и сокращает время решения задачи (не тратиться время на подписание нового договора).

Интересно будет знать, что: На данный момент Заключено уже Восемь!! Договором Инженерного сопровождения строительства.

читайте дальше или закажите звонок Нажимая кнопку “” вы даете согласие на обработку Также вы можете связаться со мной по телефону: +7 (999) 66-88-000 — Глеб Анатольевич Разработка проектов производства работ Разработка проектов производства работ с применением подъемных сооружений (разработка ППРк) Оформление исполнительной документации в строительстве (акты, журналы, протоколы, схемы, съёмки и т.д.) Составление сметной документации (коммерция/бюджет) Разработка объёмных и дефектных ведомостей (технических заданий) на все виды строительно-монтажных, ремонтно-строительных и специальных строительных работ Обеспечение инженерно-технической безопасности в строительстве (разработка необходимой документации в соответствии с требованиями законодательства РФ, инструктажи, обучение, подготовка к аттестации) Пример: Вы зашли на новый объект и Вам необходимо выполнить ППР на монтаж металлических конструкций и потом оформить исполнительную документацию Вы направляете нам запрос-задание по форме приложения №1 Договора и исходную документацию: Мы оцениваем стоимость, сроки и направляем Вам на согласование Спецификацию по форме приложения №2 Договора: Если Вас устраивает стоимость, состав и сроки Вы подписываете спецификацию

Мы приступаем к работе Вы платите только за Фактический объем работ Вы защищены договором и уверены в результате Мы заинтересованы в долгосрочных отношения и поэтому стремимся выполнять работу качественно. В случае получения конструктивных замечаний, мы их устраняем; Подписанный договор инженерного сопровождения даёт скидку 5%, как постоянному клиенту

Мы не предлагаем аутсорсинг инженеров ПТО Мы не предлагаем абонентскую плату Мы не предлагаем того, что Вам не нужно (не навязываем услуги) или у Вас есть вопросы, закажите звонок прямо сейчас и мы перезвоним Вам Нажимая кнопку “” вы даете согласие на обработку

Инженерно-техническое сопровождение строительства

Обеспечить грамотность его проведения, соответствие принимаемых решений существующим нормам, целесообразность тех или иных мероприятий могут только профильные эксперты.Техническое сопровождение строительства предполагает:

соблюдение режима работ, заверенных в графике;
контроль сроков строительных работ;
надзор за ведением необходимой документации;
соблюдение стандартов качества строительных, монтажных и отделочных работ;
внесение поправок или изменений в проектную документацию в соответствии с законом при изменении ситуации в процессе строительства.
своевременное устранение недоделок или несоответствий;

Техническое сопровождение проектов строительства позволит проконтролировать работу на каждом этапе.Инженерное сопровождение строительства — это гарантия точного соблюдения мер и правил безопасности, соответствия результата условиям,

Инженерное сопровождение строительства

Именно в этом случае заключается договор на инженерное сопровождение и контроль строительных работ с подрядчиком, специалисты которого проводят все проектные изыскания. Проведение инженерного контроля в сфере экологии, геологии и геодезии возможно, если остались разногласия после изысканий, для уточнения результатов геодезических исследований от другой компании.

Проведение любых строительных работ как для мегаполисов, так и для частного сектора с небольшой застройкой, сложно представить без инженерного сопровождения.

Инженерный контроль — необходимый вид работ, который предназначен для проверки проектных изысканий и решения спорных вопросов при строительстве.

Комплексное сопровождение строительства

Мы готовы подготовить сметную документацию для проектов различной степени сложности и любых объемов, на любой из стадий проектирования.

Наши специалисты превосходно владеют инструментами, необходимыми для решения обозначенных задач, разбираются в проектной и технической документации, максимально точно ведут расчет стоимости запланированных мероприятий.

Грамотное и комплексное осуществление технического надзора позволяет строго контролировать качество выполнения работ.

Помимо этого, техническое сопровождение строительства помогает в соблюдении первоначальных сроков сдачи объекта и минимизации финансовых издержек на возведение, ремонт или реконструкцию помещений или зданий.

Под техническим надзором мы понимаем контроль над соблюдением требований к выполнению строительно-монтажных и отделочных операций. Помимо этого, специалисты компании «Мосземком» следят за соответствием применяемых стройматериалов и составов требованиям, обозначенным в проектной документации.

Договор на оказание инжиниринговых услуг при строительстве объекта (примерная форма)

Организация контроля качества;1.2.11.

Оказание других услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем.1.3. Заказчик обязуется передавать Исполнителю информацию по строительству объектов, необходимую для оказания услуг.

На каждый объект Заказчик формирует задание, в котором определяет точное наименование объекта, перечень услуг, сроки их оказания, стоимость, своего полномочного представителя, перечень приложений к отчету Исполнителя и другие положения.

Исполнитель акцептует задание полностью или уточняет отдельные его положения.

При акцепте каждого задания Исполнитель назначает основного и замещающего его полномочных представителей.Исполнитель вправе отказаться от выполнения задания в целом или от выполнения отдельных его частей.1.4.

Источник: http://konsalt74.ru/dogovor-na-inzhenernoe-soprovozhdenie-stroitelstva-67731/

Инженерное сопровождение

Договор на инженерное сопровождение строительства

Для достижения необходимых параметров качества и соблюдения технологических норм и стандартов в области проектирования, строительства и монтажа промышленного оборудования, требуется не только грамотное и профессиональное исполнение, но и контроль на каждом этапе.

Большая часть контролирующих мероприятий объединено в единый комплекс, представляющий собой инженерное сопровождение — удобный и эффективный механизм содействия в процессе деятельности любой фирмы или компании, частным предпринимателям и государственным структурам.

Технический надзор в сфере капитального строительства, составление сметной документации, разработка и защита проекта — все это сегодня является достаточно сложными вопросами, доверить которые лучше всего профессионалам.

Почему с нами работать легко и удобно?

Центр содействия предпринимательства сегодня решает целый комплекс производственных вопросов, связанных с обеспечением основной деятельности частных фирм и компаний в самых разных отраслях экономики.

Любое капитальное строительство, монтаж промышленного оборудования или прокладка система энергообеспечения и водоснабжения предполагают обязательное инженерное сопровождение.

В нашем центре имеется штат квалифицированных специалистов, готовых выполнить весь комплекс необходимых мероприятий, следя за ходом строительства, выполнения комбинированных работ в соответствии с проектно-технической документации.

Основная наша задача, предоставить предпринимателям максимально доступные услуги по инженерному сопровождению, от которых в конечном итоге будет зависеть качество работ, безопасность объекта и его своевременная сдача, ввод в эксплуатацию.

Инженерное сопровождение, которое мы сегодня предлагаем, это оптимальный и экономически выгодный способ гарантировать точное соблюдение хода строительства, мер безопасности и соответствие объекта условиям проектной документации.

Работая вместе с нами, вы не только снизите сроки проводимых работ, но и существенно повысите себестоимость объекта, исключив перерасход средств, заложенных в сметной документации. Основная цель, которую Центр ставит перед собой – сопровождение проекта на всех его строительства или реализации.

Инженерное сопровождение базируется на нашем многолетнем и успешном опыте сопровождения различных проектов на всех этапах их реализации, прекрасно подготовленной команде специалистов.

Основные направления нашей работы в области инженерного сопровождения

Составление сметы на строительные работы, проектирование и разработка чертежей КМД, задача технического надзора за ходом проводимых работ при строительстве или монтаже оборудования, являются для нас наиболее приоритетными направлениями.

Составление сметной документации для любого строительства, проведения работ в области прокладки коммуникаций, в сфере дорожного строительства или при осуществлении строительно-монтажных работ является обязательным условием начала деятельности компании или фирмы в данном направлении. Расчеты должны указывать стоимость строительных материалов, стоимость комплектующих деталей и запасных частей, расходы на приобретение оборудования и любые другие услуги, оказываемые подрядчику в ходе выполнения работа на объекте.

В нашем центре имеются все условия для выполнения любых работ в данной области. Быстро и качественно мы подготовим сметную документацию для любого вида работ и объектов, сумеем исправить допущенные просчеты в рабочих документах, составить акты выполненных работ и целый ряд исполнительных документов.

В сфере технического надзора наши специалисты располагают необходимым опытом и квалификацией, необходимых для осуществления контроля за соблюдение строительных и технических норм в процессе строительства объектов капитального строительства.

Наша работа в данной сфере включает присутствие на всех объектах в качестве уполномоченных представителей.

Нами осуществляется оценка темпов строительства и качества выполнения работ для последующего ввода в эксплуатацию объектов, контроль на соответствие объектов требованиям пожарной и электротехнической безопасности.

Одна из немногих услуг, которая входит в комплекс мероприятий по инженерному сопровождению, является разработка и изготовление чертежей КМД.

Любое капитальное строительство, монтажные работы в соответствии с проектом предполагают использование детализированных металлических конструкций, или как будет правильно (КМД).

Конструктора – проектировщики Центра содействия предпринимательству готовы взять на себя трудную работу по разработке и подготовке чертежей самых сложных конструктивных элементов в строительстве.

Проект марки КМД необходимый для последующего монтажа конструкции мы выполним быстро и на самом высоком техническом уровне. От качества разработки документации КМД зависит не только скорость сборки конструкции, но и в большей степени безопасность и надежность объекта.

Источник: https://sr-sg.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html

Нет комментариев